+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Иск о неосновательном обогащении

Иск о неосновательном обогащении

Выписка из банковского счета о перечислении денежных средств Копия претензии и ответа на нее Скоробогатов С. Составляем исковое заявление о неосновательном обогащении Предметом неосновательного обогащения могут быть имущество или деньги. И получает их лицо без наличия к тому правовых или договорных оснований. Такое впечатление создается, когда читаешь статью Гражданского кодекса.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Неосновательное обогащение в российском законодательстве[ править править код ] Обязательства вследствие неосновательного обогащения регулируются главой 60 Гражданского кодекса РФ.

Порядок взыскания неосновательного обогащения

Цена иска: В соответствии с указанным договором субподрядчик обязался по заданию подрядчика и в соответствии с договорной сметой выполнить работы по строительству фундамента для модульного сооружения тренажерного зала по адресу: Москва, … б-р, д.

Неотъемлемыми частями договора являлись: Техническое задание Приложение 1 к договору, прилагается к настоящему исковому заявлению , в котором указан объем работ, выполняемых субподрядчиком. Смета Приложение 2 к договору, прилагается к настоящему исковому заявлению , в которой определена стоимость работ, выполняемых субподрядчиком.

Календарный план строительства Приложение 3 к договору,прилагается к настоящему исковому заявлению , в котором предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ промежуточные сроки и конечный срок выполнения работ.

Прилагается к настоящему исковому заявлению. Акт сдачи — приемки работ Приложение 4 к договору. В силу п. Согласно ……………………………………………………………………………….

При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Следовательно, учитывая отсутствие каких-либо указаний в договоре, договором установлена твердая цена договора. Дополнительными соглашениями к договору сроки начала и окончания работ, а также промежуточные сроки выполнения работ отдельных этапов, предусмотренные договором, не изменялись.

Таким образом, продолжительность выполнения работ в полном объеме составляла 88 Восемьдесят восемь календарных дней. Между Истцом и Ответчиком был заключен договор строительного подряда, отношения по которому регламентированы параграфами 1, 3 главы 37 ГК РФ.

По смыслу приведенной выше нормы, а также пункта 1 статьи ГК РФ подрядчик должен выполнить определенные договором подряда работы с соблюдением определенных договором начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п. Таким образом, оплата выполненных работ осуществляется Истцом после: Кроме того, согласно абзацу второму п. Согласно п. Однако письменного уведомления Ответчика Истец не получал. Перечень отчетной документации указан в п.

Следовательно, в договоре предусмотрен не только особый порядок расчетов, но и порядок сдачи и приемки работ, который субподрядчиком не был соблюден. В нарушение условий договора и действующего законодательства работы, предусмотренные договором, в установленные сроки субподрядчиком не были выполнены, результат не достигнут, порядок сдачи и приемки работ не соблюден.

Результат работ не передан Истцу. Ответчиком нарушены промежуточные и конечные сроки выполнения работ, работы не выполнены и не сданы Истцу, вышеуказанные документы, а также иные документы, предусмотренные договором, не предоставлены Истцу. Вышеуказанные нарушения, допущенные Ответчиком, являются существенными нарушениями условий договора.

Согласно ст. Согласно вышеуказанной статьи, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Обращаю внимание суда на то, что договором предусмотрен краткий срок выполнения работ 88 календарных дней. Согласовав указанный краткий срок, Истец и Ответчик придали особую важность и значимость срокам выполнения работ отдельных этапов и конечному сроку выполнения работ.

Письмом от 27 ноября г. Требования Истца, включая требование о необходимости предоставления Ответчиком исполнительной документации и отчетных документов о выполненных работах в кратчайшие сроки, содержащееся в вышеуказанном письме, оставлены Истцом без внимания и удовлетворения.

В связи с неисполнением ненадлежащим исполнением Ответчиком своих обязательств, отсутствием фактически выполненных субподрядчиком работ отдельных этапов и результатов работ в полном объеме, нарушениями субподрядчиком начальных, промежуточных, конечных сроков выполнения работ, несвоевременным началом и настолько медленным выполнением субподрядчиком работ, очевидно свидетельствующих о невозможности окончания работ к вышеуказанному сроку, непредставлением субподрядчиком документации и документов, предусмотренных договором, а также в связи с наличием иных существенных нарушений условий договора и требований действующего законодательства, допущенных субподрядчиком, вышеуказанный договор был расторгнут Истцом в одностороннем порядке.

Руководствуясь статьями , — , , , , ГК РФ и условиями договора, Истец неоднократно письменно уведомил Ответчика о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств субподрядчиком, необходимости уплаты Ответчиком неустойки.

Факты неоднократных надлежащих уведомлений Ответчика Истцом подтверждаются нижеуказанными письменными документами, прилагаемыми к настоящему исковому заявлению: Уведомлением претензией от Уведомлением об уплате неустойки от Письмом от В силу ст.

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы промежуточные сроки. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Ответчиком нарушены как начальные и конечные, так и промежуточные сроки выполнения работ, более того, результат работ не был достигнут. Ответчик не выполнил работы, предусмотренные договором, в установленный срок сроки , более того, не приступил своевременно к исполнению договора, выполнял работы настолько медленно, что их выполнение и окончание в установленный срок стало невозможным.

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей ГК РФ.

Условиями договора авансирование и предварительная оплата выполненных работ или отдельных этапов не предусмотрены. Оплата была произведена Истцом и получена Ответчиком, но договором не предусматривалась обязанность подрядчика осуществить предоплату.

Факты получения денежных средств не оспариваются Ответчиком. Исходя из вышесказанного, учитывая многократность платежей, Ответчик должен был узнать о неосновательности приобретения средств с момента получения сведений об их зачислении на его счет и передаче ему банком документов, содержащих данные об основании их зачисления.

При этом Ответчик должен был узнать о неосновательности приобретения средств с момента получения сведений об их зачислении на его счет и передаче ему банком документов, содержащих данные об основании их зачисления.

В соответствии со ст. В силу статьи 1 ГК РФ юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: Как было указано выше, подрядчиком была произведена оплата, не предусмотренная условиями договора.

Работы субподрядчиком не выполнены, результат не достигнут. Никаких правовых оснований у субподрядчика для удержания денежных средств, перечисленных подрядчиком, не имеется. Таким образом, субподрядчик неосновательно получил сберег за счет подрядчика денежные средства в размере 2 Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек.

Следовательно, у Ответчика отсутствуют правовые основания для удержания денежных средств в размере 2 Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек, поскольку работы в предусмотренные договором сроки не выполнены, срок действия договора закончился, документы, подтверждающие выполнение работ не представлено.

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Как указано в ………………………………………………………………………………, правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате ошибочно исполненного.

В целях досудебного урегулирования спора Истцом было направлено Ответчику требование о возврате денежных средств в добровольном порядке в размере 2 Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек от Данное законное требование Истца проигнорировано Ответчиком.

Письменное требование Истца, направленное Ответчику, о предоставлении документов, подтверждающих выполнение работ надлежащим образом и в установленные сроки, передачу и приемку работ в полном объеме и отдельных этапов работ от Письменной претензией от К сожалению, требования Истца оставлены Ответчиком без внимания и удовлетворения.

Повторная претензия Истца об уплате неустойки по Договору от Добровольно возвратить неосновательно полученное и уплатить проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами, а также уплатить неустойку Ответчик отказывается. Таким образом, до настоящего момента многочисленные законные требования Истца оставлены Ответчиком без внимания и удовлетворения.

В связи с просрочкой исполнения своих обязательств в сроки, установленные в договоре, Истцом были направлено в адрес Ответчика уведомление об уплате неустойки и расчет взыскиваемой суммы неустойки с субподрядчика от В указанных документах субподрядчику было предложено в добровольном порядке уплатить неустойку.

Таким образом, несмотря на отправку Истцом и получение Ответчиком многочисленных письменных документов, содержащих требования Истца об уплате неустойки, оплатить неустойку в добровольном порядке Ответчик отказывается. К сожалению, работы отдельных этапов субподрядчиком не выполнены, результат работ не достигнут, что также подтверждается отсутствием двухсторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

Таким образом, ………………………………………………………………………………. Повторной претензией об уплате неустойки по договору от В очередной раз законные требования Истца оставлены Ответчиком без внимания и удовлетворения. К сожалению, многочисленные требования Истца об уплате неустойки проигнорированы Ответчиком, оставлены им без внимания и удовлетворения.

Согласно статье ГК РФ неустойкой штрафом, пеней признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков Обращаю внимание суда на то, что Истцом ………………………………………………. Переговоры с уполномоченными представителями Ответчика по уплате неустойки положительного результата не дали. Неоднократные обращения Истца в устной форме, личные встречи, письменная электронная переписка, телефонные переговоры с Ответчиком с требованием уплатить неустойку оставлены Ответчиком без внимания.

Добровольно уплатить неустойку субподрядчик отказывается. Срок уплаты неустойки затянулся на неопределённое время. На основании изложенных фактов, руководствуясь ст.

В связи с неисполнением ненадлежащим исполнением своих обязательств Ответчиком Истец понес значительные убытки. Однако Истец, руководствуясь принципами разумности, добросовестности, экономии процессуальных средств, в добровольном порядке уменьшает общий размер взыскиваемой неустойки в 46 Сорок шесть раз.

Таким образом, общий размер, подлежащий взысканию неустойки, составляет Пятьсот тысяч рублей 00 копеек. Прошу принять во внимание то, что размер неустойки добровольно уменьшен Истцом и полностью соразмерен последствиям допущенных Ответчиком нарушений. Истец, добровольно уменьшая общий размер взыскиваемой неустойки, оставляет за собой право предъявления законного требования о взыскании с Ответчика понесенных убытков, включая упущенную выгоду, а также увеличения размера неустойки.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1, 8, , , , , , , , , , , , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями , Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ПРОШУ 1.

Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму неосновательного обогащения в размере 2 Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в размере 94 Девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать один рубль 25 копеек.

Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере Пятьсот тысяч рублей 00 копеек. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы, понесенные Истцом по оплате государственной пошлины.

Взыскать с Ответчика в пользу Истца понесенные Истцом судебные расходы на оплату услуг представителей, включая оказание консультационных юридических услуг и представление интересов Истца в арбитражном суде, на сумму 65 Шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек.

Неосновательное обогащение: судебная практика Верховного суда РФ

Сохраните и распечатайте памятку сотрудникам Когда взыскание неосновательного обогащения удастся По судебной практике взыскание неосновательного обогащения имеет положительную перспективу, когда оно связано с расходами заказчика по оплате ремонтных работ, которые подрядчик должен исполнить безвозмездно. Иногда недобросовестный подрядчик выполняет работы некачественно. О дефектах и недоделках заказчик может узнать не сразу. Чтобы обезопасить себя, заказчик, как правило, устанавливает в договоре гарантийный срок. Если исполнитель уклоняется от выполнения гарантийных работ, заказчику может понадобиться привлечь третьих лиц.

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения

Образец искового заявления о взыскании суммы Порядок взыскания неосновательного обогащения Сразу отметим, что, согласно закону, физическое или юридическое лицо в случае такого исхода событий обязано вернуть деньги, так как они получены незаконным путем. К тому же это обязывает выплачивать и компенсацию. Устанавливает это исключительно судебная инстанция после того, как будет подан иск о взыскании неосновательного обогащения.

Исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения в связи с отсутствием договорных отношений между сторонами. Образец, как написать пример Исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения в связи с отсутствием договорных отношений между сторонами. Образец, как написать пример Пояснительная записка к Исковому заявлению о взыскании суммы неосновательного обогащения Иск — обращение в арбитражный суд за защитой нарушенного, оспариваемого права или охраняемого законом интереса. Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения — это заявление, которое подает в суд истец для защиты своих прав или интересов, а также возврата незаконно присвоенных денежных средств у приобретателя ст.

Цена иска:

Согласно п. Исключение составляют случаи, предусмотренные ст. Например, договорных отношений, возникающих из договора займа, кредитного договора, договора страхования, договора участия в долевом строительстве, предварительного договора. Подробнее о взыскании задолженности по договору займа см.

Порядок взыскания неосновательного обогащения

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон 8 Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет 1. Подан иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд вынес определение - оставить без движения так как не соблюден претензионный порядок. Действительно - иск подали на 3 дня раньше не истек ти дневный срок. Подаем ходатайство о возращении иска.

Следует уметь оформлять исковое заявление самостоятельно. Ведь привлечение иных лиц будет стоить дополнительных затрат, которых и так хватает при судебном разбирательстве.

Иск о неосновательном обогащении

Резолютивная часть решения объявлена 21 августа года. Полный текст решения изготовлен 28 августа года. Определением Арбитражного суда Липецкой области от В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, настаивал на их удовлетворении, пояснив, что нахождение кабельной линии в кабельной канализации истца подтверждено представленными фотографиями. Принадлежность кабельной линии ответчику подтверждается наличием на кабелях бирок, демонтаж данной линии на основании ранее действовавшего договора ответчиком не произведен. Автоматическая система управления светофорами, для которой использован кабель, продолжает функционировать, исходя из действовавших в спорный период городских целевых программ. Представитель ответчика возражал против удовлетворения требований, пояснив, что договорные отношения с истцом были прекращены, не были связаны с оказанием услуг связи, в связи с чем, не могут считаться продленными.

Иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов

Татьяна, ответчик не обязан предоставлять никакие документы в суд. Это его право, он может представить документы, если это соответствует его интересам. Почитайте подробнее здесь: Продолжаю бороться, хотя надежд мало. Было слушание по такому же делу. Суд проиграли, судья не принял во внимание никакие доводы:

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. О взыскании неосновательного обогащения и уплатить начисленные на нее проценты за. пользование неосновательности получения денежных средств, по нашему мнению, следует. считать день.

Правила оформления искового заявления о взыскании неосновательного обогащения в 2019 году

Иск о возврате неосновательного обогащения. Заблуждения, которые мешают эффективному возмещению

О взыскании неосновательного обогащения

.

.

.

.

Комментарии 12
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Августа

    Посмотрел Тараса Юриста в течении года стал юристом

  2. Олимпиада

    Агент 007 у нас в стране запрещен))

  3. Рюрик

    Прикрепляйте ссылочки на законы пожалуйста. Как например озвученный приказ МВД

  4. Юлия

    В некоторых из случаев категорически нельзя давать взятки эмм. значит в некотрых случаях можно? потом скулят что в стране коррупция процветает. Юристы с пониженной социальной отвественностью))

  5. Инесса

    22 минуты воды, грустно

  6. Тимофей

    Тарас вот как можеш ты подткалкивать идти писать об угоне,блядь не по людски а (по уебански это).И притомже ты продал авто по доверке,клиент твоей машины подаст в суд за клевету то же статья и будет волокита-не по Словянски.это наверно по Жидовски будет да Тарас ?

  7. Фаина

    Разве убеждения нужно доказывать,это аксиома?

  8. Ираида

    Пускай идут к тому кто пригнал авто и заработал на этом и требуют с него искать владельца

  9. Фелицата

    И как это в течение года можно получить штраф 50 тыс повторно, когда на год-полтора уже решили за пьянку:)

  10. Станимир

    Инструктора по противодействию допросу рекомендуют кроме name rank and number не говорить следователю либо дознавателю ничего.Ничего значит молчать.

  11. Ия

    Спасибо,Андрей Михайлович! Как всегда ,вы не остаётесь в стороне. Я не связана ни с УК,ни с органами,простой неравнодушный обыватель. Ну эти факты уже никак в голове не укладываются.

  12. Варлаам

    Привет, Так вот, в чем суть, у меня отец погиб в ато , доказали, что от снайпера врага. Я пошёл в силу права (эта организация занимается исками в суд нас счёт России , чтобы выплатили 60000 компенсации , подал докуметы. Как мне сказали сами эти адвокаты , что это очень маленькая вероятность, что что-то будет. Потому что